疫情能否导致工期无责顺延
因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形，应将约定的工期顺延。《建设工程司法解释二》第六条：当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。
受疫情影响导致的延期交房，开发商不承担违约责任。 延期时间以一级响应的起始和结束时间为准。 房屋和市政工程项目因疫情影响无法按时竣工的，可依法顺延竣工时间。 顺延时间参照重大突发公共卫生事件一级响应的持续时间，不计入违约责任。
因疫情影响，开发商延迟交房不需要赔偿，因疫情防控措施如各地人员流动控制、政府要求延期复工导致施工人力短缺、工期延误的，或者工程所需设备、材料由于交通管制、消毒措施限制等因素无法按时运输到施工现场的，基于新冠肺炎疫情及防控措施发生的不可预见、不可避免、不可克服性，也应适用不可抗力免责的规定。
受疫情影响导致的延期交房不构成违约，因为这被视为不可抗力情况。 根据我国法律，不可抗力事件可以免除民事责任，合同方因不可抗力无法履行合同的，可部分或全部免除责任，但法律有特殊规定的情况除外。
一般交付延期都会有个限度，像北京一项目宣布延期一个月交付。合肥房地产协会发布《关于合肥市房地产开发项目全面复工的通知》，通知表示，房地产开发项目可以全面复工。虽然政府有承诺开发商因疫情影响导致楼盘延期交房，但并不是没有期限的，合理延期是顺延。
不构成违约，仅需顺延工期。疫情导致原材料上涨，产品成本上涨，企业能否要求提高合同单价并延迟交货？即使因疫情导致原材料上涨，也属于情势变迁，合同价格变更需双方协商一致。疫情导致的延期交货，只要提供不可抗力证据，可免责。若因此通过保函索赔违约，不可抗力情况下不存在违约，无需赔偿。
疫情期间开发商延迟交房怎么办?
开发商迟延交付房屋，满足法定解除或者约定解除条件的，购房者可以解除合同。具体情形如下：正常延期交付：如果因为不可控的自然灾害或特殊情况，如水灾、疫情、政府扬尘管控等原因造成的施工延迟不能及时交付，均属于正常延期交付。这种情况下，购房者可以选择等待，并要求开发商给予明确的交付时间和日期。
因疫情影响，开发商延迟交房不需要赔偿，因疫情防控措施如各地人员流动控制、政府要求延期复工导致施工人力短缺、工期延误的，或者工程所需设备、材料由于交通管制、消毒措施限制等因素无法按时运输到施工现场的，基于新冠肺炎疫情及防控措施发生的不可预见、不可避免、不可克服性，也应适用不可抗力免责的规定。
开发商在疫情导致的延误期内可免责。但开发商应依法履行告知义务，及时通知购房者以减轻业主损失，若未通知导致损失扩大，购房者可以要求赔偿。 开发商应提供的相关证据。开发商应提供政府发布的延迟复工文件、企业停工通知、施工人员隔离证明等影响交付的证据。 延迟交付时间的合理性。
所以，因为新冠疫情的影响延期交房，司法实践中法院通常会以公平原则来解决纠纷。当然，如果你有开发商并不是因为疫情的影响延期交房，可以主张自己的权利，要求开发商承担一定的责任。
国家规定疫情延期交房
通常情况下，房屋交付的延期是有一个具体的时间限制的。例如，北京某个项目就宣布将会延期一个月进行交付。 合肥市房地产协会发布了《关于合肥市房地产开发项目全面复工的通知》，明确指出房地产开发项目可以全面复工。
法律主观规定，疫情导致的延期交房不算作违约行为，这是因为疫情属于不可抗力因素。 根据我国《中华人民共和国民法典》第一百八十条，因不可抗力无法履行民事义务的情况，不承担民事责任。
虽然政府有承诺开发商因疫情影响导致楼盘延期交房，但并不是没有期限的，合理延期是顺延。耽误工期1个月，延期1个月；耽误工期2个月，就顺延2个月。如果工地停工1个月，开发商却延期好几个月，那肯定是不合理的，如果要钻这个空子，开发商则必须罩明要进行赔偿。
针对2020年1月24日及以后交付的商品房项目，根据法律规定，交付日期可以相应推迟，最长期限为三个月。如果买卖双方有其他约定，则按照双方约定执行。
非正常延期交付主要指由于开发商经济实力、相关政府手续违法且无法办理等导致开发商不能或者短时间内不能交付房屋的情形。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百八十条 因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。
承包人就此次疫情可以主张的索赔事项有哪些
法律分析： 工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
当然要赔付违约金的。突发事件导致经营困难，这属于商业风险， 这并不属于法定的解除合同的事由。既然是承租人单方面解除合同，那就构成违约，需要承担违约责任。根据租房合同中的违约条款确定违约一方需要承担何种违约责任。如果合同中写明了违约方需要交付违约金，那就按照约定赔付违约金的。
发包人未按合同规定支付工程款，由此引发的停工、导致工期延误或给承包人造成损失的，承包人可提出索赔。（4）一些应急工程的发包人指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支，承包人可提出索赔。
因疫情影响导致无法交付,开放商延期交付怎么赔偿?
因疫情影响，开发商延迟交房不需要赔偿，因疫情防控措施如各地人员流动控制、政府要求延期复工导致施工人力短缺、工期延误的，或者工程所需设备、材料由于交通管制、消毒措施限制等因素无法按时运输到施工现场的，基于新冠肺炎疫情及防控措施发生的不可预见、不可避免、不可克服性，也应适用不可抗力免责的规定。
开发商在遇到不可抗力情况导致交房延期时，可能需依照合同支付违约金。若合同中未作具体规定，违约金的计算通常参照银行同期贷款利率。当然，若延期是由于不可抗力因素造成的，开发商可能不必承担违约责任。
疫情属于不可抗力，可以延期90天交房。开发商在一定期限内（通常为90天）延期交房需支付一定违约金。 超过这一期限仍未交房的，购房者有权解除合同，开发商要退还房款，利息和违约金。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
合同交付日期在全国疫情可控且复工之后，如果延期时间超过疫情影响的时间，也可以主张开发商承担违约责任。上述两种情况如果开发商有明确的证据证明仍然是因局部疫情导致工程等延误，则仍然属于不可抗力不承担违约责任；如果开放商不能举证证明或者证据不够充分，均因承担违约责任。
虽然政府有承诺开发商因疫情影响导致楼盘延期交房，但并不是没有期限的，合理延期是顺延。耽误工期1个月，延期1个月；耽误工期2个月，就顺延2个月。如果工地停工1个月，开发商却延期好几个月，那肯定是不合理的，凯枝如果要钻这个空子，开发商则必须要进行赔偿。
本文来自作者[夏真]投稿，不代表阔空科技立场，如若转载，请注明出处：https://wap.cqehu.cn/life/202507-846.html
评论列表（4条）
我是阔空科技的签约作者“夏真”！
希望本篇文章《淮南市疫情防控工期延误(淮南疫情管理)》能对你有所帮助！
本站[阔空科技]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：疫情能否导致工期无责顺延 因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形，应将约定的工期顺延。《建设工程司法解释二》第六条：...